顺延工期的法定情形有哪些

本文内容从各个方面解释了不同的讲解,下面就让我们一起看看小编对顺延工期的法定情形有哪些的观点吧。

建设工程施工的过程中,可能因为多种原因导致工期延误。这个时候就需要将原本计划的工期顺延,那么导致工期顺延的情形有哪些呢?

网友咨询:

顺延工期的法定情形有哪些

律师解答:

有下列情形的单位可以主张工期顺延:

1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;

2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;

3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;

4、设计变更和工程量增加;

5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;

6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;

7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

律师补充:

建设工程合同主要包括以下条款:

(1)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;

(2)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;

(3)中间交工工程的开工和竣工时间;

(4)工程质量,即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中,应当根据法律法规确定施工工程的质量;

(5)工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;

(6)技术资料交付时间。技术资料的提供,是施工合同履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;

(7)材料和设备的供应责任;

(8)拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;

(9)竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;

(10)质量保修范围和质量保证期;

(11)双方相互协作事项。

【法律法规】

《民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


对于顺延工期的法定情形有哪些的看法,文章内容就讲解到这里了,如果您还有什么不明白的地方,那就请寻找专业律师为您解答吧!

本文来自管理员投稿,不代表资源分享网立场,如若转载,请注明出处:https://duduzhe.cn/fbe3bC2pXUglRB10.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024年12月11日
下一篇 2024年12月11日

相关推荐

  • 产假是所有法定节假日都顺延吗

    问题解答: 期间所有法定节假日一般不会顺延。产假是按自然日来休假的,如果法定节假日也在产假期间,不会顺延,产假会包括法定节假日在内,不会再另外增加产假。 依据: 《女职工劳动保护特别规定》第七条 女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,应增加产假

    2024-12-11 02:59:03
    44 0
  • 合同到期自动顺延条款(8篇)

    到期自动顺延 第1篇 秦某上诉中院时就劳动合同自动延长陈述如下:一审法院在判决书中认定合同到期之后有“自动顺延条款”,视为续签了劳动合同,秦某认为,其认定事实不清。根据《劳动合同法》的规定,合同到期之后,如果续签的,必须签订新的书面劳动合同,就双方达成的主要

    2024-12-11 02:48:15
    54 0
  • 协商延长付款期限是否导致工程价款优先受偿权行使期限顺延?

    本文内容从各个方面解释了不同的讲解,下面就让我们一起看看小编对协商延长付款期限是否导致工程价款优先受偿权行使期限顺延?的观点吧。建设工程价款优先受偿权作为一种法定权利,优先于抵押权,关乎建设工程中的抵押权人及其他债权人的切身利益。为了避免各方权利义务的不确

    2024-12-11 00:51:47
    45 0
  • 商标驳回复审节假日日期顺延吗

    【解析】依据我国商标法的规定,商标局有权对申请注册的商标进行审查,如果审查不通过的会被驳回,而被驳回或者注销的商标被撤销的,当事人可以申请复审,那么商标驳回复审节假日日期顺延吗 下面由法务时刻小编为读者进行相关知识的解答。 商标驳回复审节假日日期顺延吗 商标

    2024-12-11 00:24:43
    52 0
  • 增值税税票认证节假日到底可不可以顺延

    导读: 增值税是一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,那么增值税税票认证的节假日可以顺延吗某单位一张进项税发票认证期的最后一天是周日,他想当然的认为节假日可以顺延,所以在周一时才到税务局认证。 增值税是一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增

    2024-12-11 00:23:56
    66 0
  • 哺乳期内合同到期顺延是怎样的

    问题解答: 哺乳期内合同顺延如下: 1、根据相关规定,当期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止; 2、用人单位不得解除和终止在医疗期、孕期、产期和哺乳期内员工的等。 依据: 《》第八十九条

    2024-12-11 00:10:46
    41 0

发表回复

8206

评论列表(0条)

    暂无评论